Реклама от ассоциации:
Главная страница » Судебная практика » 13 апелляционный суд » Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009 по делу N А52-49/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области


ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 июля 2009 г. по делу N А52-49/2009


Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Моисеевой И.Н., судей Елагиной О.К. и Рогатенко Л.Н.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Артюшичевой И.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Государственного комитета Псковской области по дорожному хозяйству на решение Арбитражного суда Псковской области от 6 мая 2009 года по делу N А52-49/2009 (судья Иванов Ю.И.),


установил:


Государственный комитет Псковской области по дорожному хозяйству (далее - Комитет) обратился в Арбитражный суд Псковской области к обществу с ограниченной ответственностью "Стройтехносервис" (далее - Общество) с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) в судебном заседании 10.03.2009, о расторжении государственного контракта от 18.07.2008 N 44 кр/т-у и о взыскании 399 264 руб. 72 коп. - пени за нарушение сроков выполнения работ.

Решением суда от 6 мая 2009 года в иске о расторжении государственного контракта от 18.07.2008 N 44 кр/т-у отказано. С Общества в пользу Комитета взыскано 50 000 руб. пени, а также 9256 руб. 48 коп. расходов по госпошлине. В остальной части иска отказано.

Комитет с решением суда не согласился и обратился с жалобой, в которой просит суд апелляционной инстанции его отменить и принять по делу новый судебный акт. Считает, что отказ в удовлетворении требований о расторжении государственного контракта от 18.07.2008 N 44 кр/т-у является неправомерным, поскольку факт нарушения ответчиком существенных условий контракта подтвержден. Полагает, что суд неправильно применил статью 333 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Указывает, что при снижении размера неустойки с 399 264 руб. 72 коп. до 50 000 руб. судом не учтено, что на 21.11.2008 стоимость невыполненных работ составляла 19 963 236 руб., что в 50 раз превышает сумму взыскиваемой неустойки. Суд также не принял во внимание то обстоятельство, что на момент вынесения решения судом длительность неисполнения ответчиком своих обязательств составляет свыше пяти месяцев.

До судебного разбирательства от Комитета поступило ходатайство об отказе от исковых требований в части расторжения государственного контракта от 18.07.2008 N 44 кр/т-у.

Общество в отзыве на апелляционную жалобу отклонило доводы, изложенные в жалобе, считает, что выводы суда соответствуют действующему законодательству и представленным в дело доказательствам, просит решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Стороны о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, представителей в суд не направили, в связи с чем жалоба рассмотрена в их отсутствие в соответствии со статьями 123, 156, 266 АПК РФ.

Согласно части 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично. Частью 5 данной статьи предусмотрено, что арбитражный суд не принимает отказ от иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.

Отказ Комитета от иска в части расторжения государственного контракта не противоречит закону и не нарушает права других лиц, поэтому принят судом в соответствии с частью 2 статьи 49 АПК РФ.

В силу части 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

На основании вышеизложенного арбитражный апелляционный суд считает возможным прекратить производство по делу в связи с отказом истца от исковых требований в части расторжения государственного контракта от 18.07.2008 N 44 кр/т-у.

В силу принятия апелляционным судом отказа от части исковых требований решение подлежит частичной отмене.

Исследовав доказательства по делу, обсудив доводы жалобы, касающиеся взыскания неустойки, апелляционный суд признал апелляционную жалобу в этой части не подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 18.07.2008 в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (Протокол N 186А/1 от 07.07.2008) Комитетом, выступающим от имени и в интересах Псковской области, и Обществом заключен государственный контракт N 44 кр/т-у (далее - контракт) на выполнение работ по капитальному ремонту улицы Коммунальной на участке от улицы Горького до улицы Рокоссовского в г. Пскове - 1 пусковой комплекс (приведение в нормативное состояние проезжей части улиц, являющихся продолжением автомобильных дорог общего пользования регионального значения в г. Пскове).

На основании пунктов 1.4, 6.1, 7.1, 7.2 контракта ООО "Стройтехносервис" обязалось выполнить все работы в срок, установленный контрактом.

Согласно пунктам 1.4, 5.1, 5.3, 6.1, 7.1, 7.2, 8.3 контракта Общество (подрядчик) приняло на себя обязательства выполнить все работы по объекту в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем контракте и приложениях к нему, и сдать объект заказчику в состоянии, позволяющим нормальную эксплуатацию объекта, а Комитет (заказчик) обязался передать Обществу по акту проектную документацию, утвержденную к производству работ, осуществлять контроль и надзор за производством работ, производить промежуточную приемку и оплату выполненных Обществом работ в соответствии с условиями настоящего контракта. В соответствии с п. 8.3 контракта приемка объекта в эксплуатацию осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Комитетом.

Пунктом 7.1 контракта определен срок ввода объекта - 31.10.2008 г. Календарные сроки выполнения работ по объекту и сроки завершения отдельных этапов работ определяются графиком производства подрядных работ, составленным подрядчиком и утвержденным заказчиком.

Пунктом 3.1 контракта установлена общая стоимость работ по настоящему контракту, которая в соответствии с протоколом согласования контрактной цены составляет 62 250 000 руб. в том числе НДС - 9495763 руб.

Стороны 29.10.2008 заключили дополнительное соглашение N 2 к контракту, по условиям которого стороны пришли к соглашению изменить срок окончания работ и пункт 7.1 контракта изложить в редакции: срок ввода объекта - 20.11.2008.

Дефисом 4 пункта 10.5 контракта за нарушение сроков выполнения работ предусмотрена ответственность подрядчика в виде взыскания пеней в размере 0,1% стоимости невыполненного объема работ по графику за каждый день просрочки.

Ссылаясь на нарушение ответчиком условий контракта и просрочку выполнения работ, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно пункту 2 статьи 763 ГК РФ по государственному контракту на выполнение подрядных работ для государственных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному заказчику, а государственный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В силу статьи 768 ГК РФ к отношениям по государственным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных нужд в части, не урегулированной настоящим Кодексом, применяется закон о подрядах для государственных нужд.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Судом первой инстанции установлено, что стоимость невыполненных работ без учета НДС по состоянию на 21.11.2008 составляет 19 963 236 руб.

Проверив расчет пеней, суд признал его правильным. Сумма пеней в размере 0,1% от стоимости невыполненного объема работ за каждый день просрочки за период с 21.11.2008 по 10.12.2008 (включительно) составляет 399 264 руб. 72 коп.

Суд первой инстанции, посчитав заявленную ко взысканию Комитетом неустойку несоразмерной последствиям нарушенного обязательства, снизил ее сумму до 50 000 руб. на основании статьи 333 ГК РФ.

Апелляционный суд считает решение арбитражного суда первой инстанции о снижении размера неустойки законным и обоснованным ввиду следующего.

Из статьи 309 ГК РФ следует, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Статьей 310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Одним из способов обеспечения исполнения обязательств согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ является неустойка.

В силу статьи 330 ГК РФ неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно пункту 1 статьи 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Таким образом, с учетом обеспечительной функции неустойки, а также ее функции меры имущественной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, обязанностью суда в соответствии с положениями статьи 333 ГК РФ является установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и отрицательными последствиями, наступившими для кредитора в результате нарушения обязательства. Исходя из изложенного, право снижения размера неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств независимо от того, является неустойка законной или договорной.

Апелляционный суд, соглашаясь с выводом арбитражного суда первой инстанции о необходимости применения в данном случае статьи 333 ГК РФ, не считает обоснованными доводы Комитета о том, что суд при вынесении оспариваемого решения неправомерно снизил подлежащую взысканию сумму неустойки.

Пунктом 42 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" при решении вопроса об уменьшении неустойки необходимо иметь в виду, что размер неустойки может быть уменьшен судом только в том случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность неисполнения обязательства.

В данном случае, исходя из анализа всех обстоятельств дела и оценки соразмерности заявленных сумм, из возможных финансовых последствий для каждой из сторон, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для уменьшения неустойки, что не противоречит нормам материального права.

Довод подателя жалобы о том, что размер взысканной неустойки необоснованно снижен, апелляционная инстанция находит несостоятельным, так как считает, что неустойка во взысканной судом сумме соразмерна нарушению ответчиком договорных обязательств. При этом суд апелляционной инстанции учитывает, что неустойка предъявлена за 20 дней просрочки исполнения ответчиком своих обязательств.

Ссылка подателя жалобы на то, что суд учел, что на момент вынесения решения длительность неисполнения ответчиком своих обязательств составляет свыше пяти месяцев, несостоятельна, поскольку неустойка заявлена ко взысканию только за период с 21.11.2008 по 10.12.2008.

Руководствуясь статьями 49, 150, 151, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд


постановил:


принять отказ Государственного комитета Псковской области по дорожному хозяйству от иска в части расторжения государственного контракта от 18.07.2008 N 44 кр/т-у.

Решение Арбитражного суда Псковской области от 6 мая 2009 года по делу N А52-49/2009 в части отказа в расторжении государственного контракта от 18.07.2008 N 44 кр/т-у отменить, производство по делу в указанной части прекратить.

В остальной части решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу Государственного комитета Псковской области по дорожному хозяйству - без удовлетворения.


Председательствующий

И.Н.МОИСЕЕВА


Судьи

О.К.ЕЛАГИНА

Л.Н.РОГАТЕНКО


Ассоциация содействует в оказании услуги в продаже лесоматериалов: доска обрезная хвоя по выгодным ценам на постоянной основе. Лесопродукция отличного качества.

Скачать:

Скачать: Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009 по делу N А52-49/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
Скачать: Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009 по делу N А52-49/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
Наши предложения:
  1. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.07.2009 по делу N А66-2587/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  2. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.07.2009 по делу N А52-55/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  3. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.07.2009 по делу N А13-1377/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  4. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2009 по делу N А66-4993/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  5. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2009 по делу N А52-1027/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  6. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2009 по делу N А44-2064/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  7. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2009 по делу N А13-3750/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  8. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2009 по делу N А13-357/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  9. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2009 по делу N А13-3235/2006-15 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  10. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2009 по делу N А13-12643/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  11. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2009 по делу N А05-583/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  12. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2009 по делу N А05-3124/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  13. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2009 по делу N А05-1803/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  14. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2009 по делу N А66-165/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  15. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2009 по делу N А13-11983/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  16. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2009 по делу N А05-6368/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  17. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2009 по делу N А05-3225/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  18. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2009 по делу N А05-13609/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  19. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2009 по делу N А05-1221/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  20. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2009 по делу N А66-282/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  21. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2009 по делу N А44-1424/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  22. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2009 по делу N А05-284/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  23. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2009 по делу N А05-1108/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  24. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2009 по делу N А66-7485/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  25. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2009 по делу N А52-5368/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  26. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2009 по делу N А44-624/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  27. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2009 по делу N А44-598/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  28. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2009 по делу N А05-3263/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  29. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2009 по делу N А05-2904/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  30. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2009 по делу N А13-8549/2005 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  31. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2009 по делу N А13-1012/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  32. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2009 по делу N А05-6835/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  33. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2009 по делу N А05-11995/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  34. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2009 по делу N А05-11990/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  35. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2009 по делу N А66-962/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  36. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2009 по делу N А66-3108/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  37. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2009 по делу N А66-1458/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  38. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2009 по делу N А44-983/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  39. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2009 по делу N А44-1543/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  40. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2009 по делу N А13-8/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  41. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2009 по делу N А13-4690/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  42. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2009 по делу N А05-4969/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  43. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2009 по делу N А05-3657/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  44. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2009 по делу N А05-3557/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  45. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2009 по делу N А05-13984/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  46. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2009 по делу N А66-878/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  47. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2009 по делу N А66-4047/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  48. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2009 по делу N А66-10185/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  49. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2009 по делу N А13-1218/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  50. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2009 по делу N А05-4619/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  51. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2009 по делу N А05-14298/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  52. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2009 по делу N А66-4391/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  53. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2009 по делу N А66-4390/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  54. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2009 по делу N А66-3678/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  55. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2009 по делу N А44-2004/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  56. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2009 по делу N А44-1605/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  57. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2009 по делу N А44-1313/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  58. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2009 по делу N А13-1475/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  59. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2009 по делу N А13-10259/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  60. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2009 по делу N А13-10128/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  61. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2009 по делу N А05-9483/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  62. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2009 по делу N А05-6038/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  63. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2009 по делу N А05-2911/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  64. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2009 по делу N А05-150/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  65. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.07.2009 по делу N А52-209/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  66. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.07.2009 по делу N А05-9648/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  67. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.07.2009 по делу N А05-2041/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  68. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2009 по делу N А66-819/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  69. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2009 по делу N А52-1300/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  70. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2009 по делу N А05-9526/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  71. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2009 по делу N А05-5838/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  72. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2009 по делу N А66-9803/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  73. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2009 по делу N А66-9728/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  74. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2009 по делу N А66-3617/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  75. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2009 по делу N А66-1389/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  76. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2009 по делу N А44-2135/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  77. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2009 по делу N А13-12490/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  78. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2009 по делу N А13-11776/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  79. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2009 по делу N А05-7148/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  80. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2009 по делу N А05-4140/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  81. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2009 по делу N А05-249/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  82. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2009 по делу N А05-12411/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  83. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2009 по делу N А66-794/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  84. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2009 по делу N А52-881/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  85. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2009 по делу N А44-2192/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  86. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2009 по делу N А13-2107/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  87. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2009 по делу N А13-2104/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  88. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2009 по делу N А05-1512/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  89. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2009 по делу N А05-14830/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  90. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2009 по делу N А66-482/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  91. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2009 по делу N А66-4066/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  92. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2009 по делу N А66-1755/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  93. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2009 по делу N А66-1272/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  94. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2009 по делу N А44-861/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  95. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2009 по делу N А44-1545/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  96. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2009 по делу N А13-602/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  97. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2009 по делу N А13-11812/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  98. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2009 по делу N А66-810/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  99. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2009 по делу N А66-4393/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  100. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2009 по делу N А66-4386/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  101. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2009 по делу N А66-4069/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  102. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2009 по делу N А66-4057/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  103. Определение Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2009 по делу N А66-3635/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  104. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2009 по делу N А52-5819/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  105. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2009 по делу N А52-311/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  106. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2009 по делу N А13-265/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  107. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2009 по делу N А05-72/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  108. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2009 по делу N А05-3314/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  109. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2009 по делу N А05-1984/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  110. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2009 по делу N А66-9794/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  111. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2009 по делу N А52-635/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  112. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2009 по делу N А52-3420/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  113. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2009 по делу N А13-48/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  114. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2009 по делу N А13-360/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  115. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2009 по делу N А13-2105/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  116. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2009 по делу N А13-12093/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  117. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2009 по делу N А05-2356/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  118. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2009 по делу N А05-14850/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  119. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2009 по делу N А05-1234/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  120. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2009 по делу N А05-10410/2006 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  121. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009 по делу N А66-4865/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  122. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009 по делу N А66-4071/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  123. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009 по делу N А66-4065/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  124. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009 по делу N А66-4059/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  125. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009 по делу N А66-4058/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  126. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009 по делу N А66-4055/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  127. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009 по делу N А66-4041/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  128. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009 по делу N А66-3739/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  129. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009 по делу N А52-5406/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  130. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009 по делу N А52-49/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  131. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009 по делу N А44-3976/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  132. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009 по делу N А44-2715/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  133. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009 по делу N А13-12272/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  134. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009 по делу N А05-3350/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  135. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009 по делу N А05-1707/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  136. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.07.2009 по делу N А66-1033/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  137. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.07.2009 по делу N А13-2811/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  138. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.07.2009 по делу N А05-447/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  139. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.07.2009 по делу N А05-3296/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  140. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.07.2009 по делу N А66-4054/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  141. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.07.2009 по делу N А66-4053/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  142. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.07.2009 по делу N А66-4038/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  143. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.07.2009 по делу N А52-5792/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  144. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.07.2009 по делу N А44-1764/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  145. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.07.2009 по делу N А44-1763/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  146. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.07.2009 по делу N А44-1762/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  147. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.07.2009 по делу N А13-9816/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  148. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.07.2009 по делу N А05-14370/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  149. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2009 по делу N А66-9736/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  150. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2009 по делу N А66-9621/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  151. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2009 по делу N А13-9394/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  152. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2009 по делу N А05-2754/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  153. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2009 по делу N А05-2695/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  154. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2009 по делу N А05-11422/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  155. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.07.2009 по делу N А66-9025/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  156. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.07.2009 по делу N А66-5040/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  157. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.07.2009 по делу N А13-9544/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  158. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.07.2009 по делу N А13-1887/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  159. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2009 по делу N А66-443/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  160. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2009 по делу N А66-3635/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  161. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2009 по делу N А66-1263/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  162. Определение Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2009 по делу N А44-1531/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  163. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2009 по делу N А13-6832/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  164. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2009 по делу N А13-12402/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  165. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2009 по делу N А13-12401/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  166. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2009 по делу N А05-90/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  167. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2009 по делу N А05-4222/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  168. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2009 по делу N А05-1497/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  169. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.07.2009 по делу N А66-898/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  170. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.07.2009 по делу N А66-13969/2005 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  171. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.07.2009 по делу N А52-5298/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  172. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.07.2009 по делу N А13-3332/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  173. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.07.2009 по делу N А13-3330/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  174. Определение Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.07.2009 по делу N А13-2055/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  175. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.07.2009 по делу N А13-11548/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  176. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.07.2009 по делу N А05-8051/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  177. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.07.2009 по делу N А05-3029/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  178. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.07.2009 по делу N А05-2988/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  179. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.07.2009 по делу N А05-2724/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области

12-2007
01-2008
02-2008
03-2008
04-2008
05-2008
06-2008
07-2008
08-2008
09-2008
10-2008
11-2008
12-2008
01-2009
02-2009
03-2009
04-2009
05-2009
06-2009
07-2009
08-2009
09-2009
10-2009
11-2009
12-2009
01-2010
02-2010
03-2010
04-2010
05-2010
06-2010
07-2010
08-2010
09-2010
10-2010
11-2010
12-2010
01-2011
02-2011
Наши авторские проекты
Политики о Третейских судах
Законодательство
АЛППП © 2011
тел./факс: (8142) 796-288
Яндекс.Метрика