Реклама от ассоциации:
Главная страница » Судебная практика » 13 апелляционный суд » Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2009 по делу N А66-1458/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области


ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 июля 2009 г. по делу N А66-1458/2009


Резолютивная часть постановления суда объявлена 22 июля 2009 года.

Полный текст постановления суда изготовлен 23 июля 2009 года.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Моисеевой И.Н., судей Митрофанова О.В. и Носач Е.В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Коневой М.С.,

при участии от истца Никитенкова С.Ю. по доверенности от 01.04.2009,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу закрытого акционерного общества "РОСТОК" на решение Арбитражного суда Тверской области от 25 мая 2009 года по делу N А66-1458/2009 (судья Кольцова Т.В.),


установил:


закрытое акционерное общество "РОСТОК" (далее - ЗАО "РОСТОК", дольщик) обратилось в Арбитражный суд Тверской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ТОТ-1", г. Тверь (далее - ООО "ТОТ-1", застройщик) о взыскании 423 469 руб. 20 коп. неустойки, начисленной по договору долевого участия в строительстве торгово-офисного центра от 24.12.2007 N 62 (далее - договор от 24.12.2007 N 62) за просрочку передачи объекта долевого участия за период с 21.09.2008 по 01.02.2009.

Решением суда от 25 мая 2009 года в удовлетворении исковых требований отказано.

ЗАО "РОСТОК" с решением суда не согласилось и обратилось с жалобой, в которой просит суд апелляционной инстанции его отменить и принять по делу новый судебный акт, которым удовлетворить исковые требования. Полагает, что договором от 24.12.2007 N 62 однозначно установлен предельный срок передачи объекта долевого строительства и он истек 21 сентября 2008 года. Указывает, что ответчик сообщение о необходимости принятия объекта долевого строительства в форме, установленной законом, ЗАО "РОСТОК" не направлял. Считает, что суд подменил понятие "передача объекта долевого строительства" на понятие "оформление акта приема-передачи объекта долевого строительства".

ООО "ТОТ-1" о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещено надлежащим образом, представителей в суд не направило, в связи с чем жалоба рассмотрена в их отсутствие в соответствии со статьями 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель ЗАО "РОСТОК" в судебном заседании апелляционной инстанции поддержал доводы и требования, изложенные в апелляционной жалобе.

Исследовав доказательства по делу, изучив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителя ЗАО "РОСТОК", арбитражный апелляционный суд находит решение суда первой инстанции законным и обоснованным, а апелляционную жалобу - не подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 24 декабря 2007 года сторонами заключен договор N 62 долевого участия в строительстве торгово-офисного центра по адресу г. Тверь, ул. Можайского. д. 71, кор. 1, согласно которому ЗАО "РОСТОК" (дольщик) финансирует строительство объекта в установленном размере, а ООО "ТОТ-1" (застройщик) по окончании строительства, в установленный срок передает объект долевого участия дольщику.

Договор зарегистрирован 06.02.2008 Управлением Федеральной регистрационной службы по Тверской области.

По условиям договора объектом долевого строительства является помещение N 307 общей площадью 91,66 кв. м, расположенное на 3-м этаже торгово-офисного центра.

Размер долевого участия согласован сторонами в сумме 6 416 200 руб.

В силу пункта 2.3 договора срок передачи застройщиком объекта долевого строительства дольщику: по истечении 2 лет и 6 месяцев с даты получения застройщиком разрешения на строительство, но не позднее чем через два месяца с момента получения разрешения на ввод здания в эксплуатацию.

Пунктом 4.2.3 договора предусмотрено, что дольщик обязан приступить к приемке объекта долевого строительства в течение 7 дней с момента получения уведомления застройщика о готовности объекта к передаче.

В период с декабря 2007 года по февраль 2008 года ЗАО "РОСТОК" перечислило ООО "ТОТ-1" определенную договором сумму, что подтверждается копиями платежных поручений (л.д. 23 - 50).

Ссылаясь на нарушение ответчиком срока передачи объекта, ЗАО "РОСТОК" обратилось в суд с иском о взыскании неустойки, начисленной за период с 21.09.2008 по 01.02.2009.

Статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона или иных правовых актов.

Пунктом 3 статьи 405 ГК РФ установлено, что должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

Согласно положениям статьи 406 ГК РФ кредитор считается просрочившим, если он не совершил действий, предусмотренных законом или договором или вытекающих из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

В силу статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Разрешая спор, суд первой инстанции с учетом положений статьи 431 ГК РФ дал оценку условиям пунктов 2.1, 2.3, 4.1.7, 4.2.3, 8.2, 8.3, 8.4, на основании которых установил, что застройщик обязан передать дольщику объект долевого участия не позднее чем через два месяца с момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, то есть завершения строительства здания.

Нарушений положений статьи 431 ГК РФ при толковании спорного условия договора суд апелляционной инстанции не усматривает и довод подателя жалобы о том, что срок передачи объекта долевого строительства истек 21 сентября 2008 года, не принимает.

Из представленных документов усматривается, что разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено застройщиком (ответчиком) 30.09.08 (л.д. 64), следовательно. передача объекта долевого строительства должна быть осуществлена не позднее 30.11.2008.

Письмом от 28.11.2008 N 56 (л.д. 62) застройщик уведомил дольщика о возможности оформления акта приема-передачи объекта строительства по договору N 62, для чего предлагал прибыть по указанному в письме адресу.

Дольщик в ответ на указанное извещение письмом от 28.11.2008 N 32/1-08 дольщик просил уточнить дату и время оформления акта без предъявления встречных предложений со своей стороны о дате и времени приемки объекта.

Как следует из представленной переписки сторон, в дальнейшем они продолжали решать вопрос о дате и месте встречи для оформления документов.

Вывод суда первой инстанции о том, что из представленных доказательств не усматривается обстоятельств, свидетельствующих о намеренном уклонении ответчика от передачи объекта в период, указанный расчете неустойки, т.е. с 21.09.2008 по 01.02.2009, суд апелляционной инстанции считает правильным.

Уведомление о возможности оформления акта приема-передачи объекта строительства по договору N 62, направленное застройщиком ЗАО "РОСТОК", действительно не соответствует форме, предусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". Однако данное обстоятельство не влияет на указанный вывод суда первой инстанции.

Суд правомерно указал, что, ссылаясь на уклонение ответчика от передачи объекта, истец, вместе с тем, не представил доказательств надлежащего исполнения со своей стороны обязательств по приемке объекта согласно пункта 4.2.3 договора.

Судом также обоснованно учтено, что непринятие дольщиком мер к оформлению документов по приемке объекта в соответствии с условиями договора влечет увеличение размера ответственности застройщика.

Довод подателя жалобы о том, что суд подменил понятие "передача объекта долевого строительства" на понятие "оформление акта приема-передачи объекта долевого строительства", суд апелляционной инстанции не принимает, так как принятие объекта долевого строительства оформляется актом приема-передачи и, соответственно, предшествует подписанию данного акта.

При изложенных обстоятельствах арбитражный апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции соответствуют имеющимся в деле доказательствам, нормы материального права применены судом правильно, нарушений норм процессуального права не допущено, в связи с чем оснований для отмены обжалуемого судебного акта нет.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд


постановил:


решение Арбитражного суда Тверской области от 25 мая 2009 года по делу N А66-1458/2009 оставить без изменения, апелляционную жалобу закрытого акционерного общества "РОСТОК" - без удовлетворения.


Председательствующий

И.Н.МОИСЕЕВА


Судьи

О.В.МИТРОФАНОВ

Е.В.НОСАЧ


Ассоциация содействует в оказании услуги в продаже лесоматериалов: брус по выгодным ценам на постоянной основе. Лесопродукция отличного качества.

Скачать:

Скачать: Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2009 по делу N А66-1458/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
Скачать: Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2009 по делу N А66-1458/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
Наши предложения:
  1. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.07.2009 по делу N А66-2587/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  2. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.07.2009 по делу N А52-55/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  3. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.07.2009 по делу N А13-1377/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  4. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2009 по делу N А66-4993/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  5. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2009 по делу N А52-1027/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  6. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2009 по делу N А44-2064/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  7. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2009 по делу N А13-3750/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  8. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2009 по делу N А13-357/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  9. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2009 по делу N А13-3235/2006-15 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  10. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2009 по делу N А13-12643/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  11. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2009 по делу N А05-583/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  12. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2009 по делу N А05-3124/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  13. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2009 по делу N А05-1803/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  14. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2009 по делу N А66-165/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  15. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2009 по делу N А13-11983/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  16. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2009 по делу N А05-6368/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  17. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2009 по делу N А05-3225/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  18. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2009 по делу N А05-13609/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  19. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2009 по делу N А05-1221/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  20. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2009 по делу N А66-282/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  21. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2009 по делу N А44-1424/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  22. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2009 по делу N А05-284/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  23. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2009 по делу N А05-1108/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  24. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2009 по делу N А66-7485/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  25. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2009 по делу N А52-5368/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  26. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2009 по делу N А44-624/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  27. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2009 по делу N А44-598/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  28. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2009 по делу N А05-3263/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  29. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2009 по делу N А05-2904/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  30. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2009 по делу N А13-8549/2005 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  31. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2009 по делу N А13-1012/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  32. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2009 по делу N А05-6835/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  33. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2009 по делу N А05-11995/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  34. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2009 по делу N А05-11990/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  35. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2009 по делу N А66-962/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  36. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2009 по делу N А66-3108/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  37. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2009 по делу N А66-1458/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  38. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2009 по делу N А44-983/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  39. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2009 по делу N А44-1543/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  40. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2009 по делу N А13-8/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  41. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2009 по делу N А13-4690/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  42. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2009 по делу N А05-4969/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  43. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2009 по делу N А05-3657/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  44. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2009 по делу N А05-3557/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  45. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2009 по делу N А05-13984/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  46. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2009 по делу N А66-878/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  47. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2009 по делу N А66-4047/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  48. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2009 по делу N А66-10185/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  49. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2009 по делу N А13-1218/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  50. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2009 по делу N А05-4619/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  51. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2009 по делу N А05-14298/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  52. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2009 по делу N А66-4391/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  53. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2009 по делу N А66-4390/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  54. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2009 по делу N А66-3678/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  55. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2009 по делу N А44-2004/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  56. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2009 по делу N А44-1605/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  57. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2009 по делу N А44-1313/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  58. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2009 по делу N А13-1475/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  59. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2009 по делу N А13-10259/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  60. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2009 по делу N А13-10128/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  61. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2009 по делу N А05-9483/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  62. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2009 по делу N А05-6038/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  63. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2009 по делу N А05-2911/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  64. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2009 по делу N А05-150/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  65. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.07.2009 по делу N А52-209/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  66. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.07.2009 по делу N А05-9648/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  67. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.07.2009 по делу N А05-2041/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  68. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2009 по делу N А66-819/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  69. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2009 по делу N А52-1300/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  70. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2009 по делу N А05-9526/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  71. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2009 по делу N А05-5838/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  72. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2009 по делу N А66-9803/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  73. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2009 по делу N А66-9728/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  74. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2009 по делу N А66-3617/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  75. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2009 по делу N А66-1389/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  76. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2009 по делу N А44-2135/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  77. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2009 по делу N А13-12490/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  78. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2009 по делу N А13-11776/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  79. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2009 по делу N А05-7148/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  80. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2009 по делу N А05-4140/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  81. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2009 по делу N А05-249/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  82. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2009 по делу N А05-12411/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  83. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2009 по делу N А66-794/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  84. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2009 по делу N А52-881/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  85. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2009 по делу N А44-2192/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  86. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2009 по делу N А13-2107/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  87. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2009 по делу N А13-2104/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  88. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2009 по делу N А05-1512/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  89. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2009 по делу N А05-14830/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  90. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2009 по делу N А66-482/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  91. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2009 по делу N А66-4066/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  92. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2009 по делу N А66-1755/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  93. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2009 по делу N А66-1272/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  94. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2009 по делу N А44-861/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  95. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2009 по делу N А44-1545/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  96. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2009 по делу N А13-602/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  97. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2009 по делу N А13-11812/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  98. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2009 по делу N А66-810/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  99. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2009 по делу N А66-4393/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  100. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2009 по делу N А66-4386/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  101. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2009 по делу N А66-4069/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  102. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2009 по делу N А66-4057/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  103. Определение Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2009 по делу N А66-3635/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  104. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2009 по делу N А52-5819/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  105. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2009 по делу N А52-311/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  106. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2009 по делу N А13-265/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  107. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2009 по делу N А05-72/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  108. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2009 по делу N А05-3314/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  109. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2009 по делу N А05-1984/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  110. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2009 по делу N А66-9794/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  111. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2009 по делу N А52-635/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  112. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2009 по делу N А52-3420/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  113. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2009 по делу N А13-48/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  114. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2009 по делу N А13-360/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  115. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2009 по делу N А13-2105/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  116. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2009 по делу N А13-12093/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  117. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2009 по делу N А05-2356/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  118. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2009 по делу N А05-14850/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  119. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2009 по делу N А05-1234/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  120. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2009 по делу N А05-10410/2006 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  121. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009 по делу N А66-4865/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  122. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009 по делу N А66-4071/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  123. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009 по делу N А66-4065/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  124. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009 по делу N А66-4059/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  125. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009 по делу N А66-4058/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  126. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009 по делу N А66-4055/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  127. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009 по делу N А66-4041/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  128. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009 по делу N А66-3739/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  129. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009 по делу N А52-5406/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  130. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009 по делу N А52-49/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  131. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009 по делу N А44-3976/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  132. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009 по делу N А44-2715/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  133. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009 по делу N А13-12272/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  134. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009 по делу N А05-3350/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  135. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009 по делу N А05-1707/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  136. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.07.2009 по делу N А66-1033/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  137. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.07.2009 по делу N А13-2811/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  138. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.07.2009 по делу N А05-447/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  139. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.07.2009 по делу N А05-3296/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  140. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.07.2009 по делу N А66-4054/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  141. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.07.2009 по делу N А66-4053/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  142. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.07.2009 по делу N А66-4038/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  143. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.07.2009 по делу N А52-5792/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  144. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.07.2009 по делу N А44-1764/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  145. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.07.2009 по делу N А44-1763/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  146. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.07.2009 по делу N А44-1762/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  147. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.07.2009 по делу N А13-9816/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  148. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.07.2009 по делу N А05-14370/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  149. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2009 по делу N А66-9736/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  150. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2009 по делу N А66-9621/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  151. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2009 по делу N А13-9394/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  152. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2009 по делу N А05-2754/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  153. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2009 по делу N А05-2695/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  154. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2009 по делу N А05-11422/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  155. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.07.2009 по делу N А66-9025/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  156. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.07.2009 по делу N А66-5040/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  157. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.07.2009 по делу N А13-9544/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  158. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.07.2009 по делу N А13-1887/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  159. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2009 по делу N А66-443/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  160. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2009 по делу N А66-3635/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  161. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2009 по делу N А66-1263/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  162. Определение Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2009 по делу N А44-1531/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  163. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2009 по делу N А13-6832/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  164. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2009 по делу N А13-12402/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  165. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2009 по делу N А13-12401/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  166. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2009 по делу N А05-90/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  167. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2009 по делу N А05-4222/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  168. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2009 по делу N А05-1497/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  169. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.07.2009 по делу N А66-898/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  170. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.07.2009 по делу N А66-13969/2005 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  171. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.07.2009 по делу N А52-5298/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  172. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.07.2009 по делу N А13-3332/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  173. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.07.2009 по делу N А13-3330/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  174. Определение Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.07.2009 по делу N А13-2055/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  175. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.07.2009 по делу N А13-11548/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  176. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.07.2009 по делу N А05-8051/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  177. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.07.2009 по делу N А05-3029/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  178. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.07.2009 по делу N А05-2988/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  179. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.07.2009 по делу N А05-2724/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области

12-2007
01-2008
02-2008
03-2008
04-2008
05-2008
06-2008
07-2008
08-2008
09-2008
10-2008
11-2008
12-2008
01-2009
02-2009
03-2009
04-2009
05-2009
06-2009
07-2009
08-2009
09-2009
10-2009
11-2009
12-2009
01-2010
02-2010
03-2010
04-2010
05-2010
06-2010
07-2010
08-2010
09-2010
10-2010
11-2010
12-2010
01-2011
02-2011
Наши авторские проекты
Политики о Третейских судах
Законодательство
АЛППП © 2011
тел./факс: (8142) 796-288
Яндекс.Метрика