Реклама от ассоциации:
Главная страница » Судебная практика » 13 апелляционный суд » Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.09.2008 по делу N А05-12419/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области


ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 сентября 2008 г. по делу N А05-12419/2007


Резолютивная часть постановления объявлена 27 августа 2008 года.

Полный текст постановления изготовлен 3 сентября 2008 года.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Носач Е.В., судей Елагиной О.К. и Моисеевой И.Н.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Куприяновской А.А.,

при участии от общества с ограниченной ответственностью "Синтекс Плюс" Ляпуновой Е.В. по доверенности от 17.03.2008 и Вьюхина В.В. по доверенности от 25.08.2008,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Синтекс Плюс" на решение Арбитражного суда Архангельской области от 25 июня 2008 года по делу N А05-12419/2007 (судья Низовцева А.М.),


установил:


закрытое акционерное общество "ТиманГеоСтрой" (далее - ЗАО "ТиманГеоСтрой") обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Синтекс Плюс" (далее - ООО "Синтекс Плюс") о взыскании 1 595 942 руб. 78 коп. долга за работы по реконструкции и сдаче в эксплуатацию канализационного коллектора на участке у дома по пр. Дзержинского, 19, в городе Архангельске, выполненные по договору подряда от 04.07.2006 N 2.

К участию в деле в качестве третьих лиц привлечены: муниципальное унитарное предприятие "Стройсервис" (далее - МУП "Стройсервис") и закрытое акционерное общество НПО "ПромСпецСтройПроект" (далее - ЗАО "ПромСпецСтройПроект").

Решением суда от 25.06.2008 исковые требования удовлетворены.

ООО "Синтекс Плюс" с решением не согласилось, в апелляционной жалобе просит его отменить, в удовлетворении исковых требований ЗАО "ТиманГеоСтрой" - отказать. Податель жалобы считает, что суд первой инстанции неправомерно удовлетворил исковые требования, поскольку задолженность перед истцом по договорам подряда отсутствует, что подтверждается актами сверки расчетов, а также решением арбитражного суда Архангельской области по делу N А05-3613/2007. Суд необоснованно отказал в принятии в качестве подтверждения оплаты работ по договору указанные ответчиком в жалобе платежные поручения, поскольку данные документы могли быть приняты истцом только в качестве оплаты задолженности по договору подряда N 2.

В судебном заседании представители ООО "Синтекс Плюс" Ляпунова Е.В. и Вьюхин В.В. доводы, изложенные в апелляционной жалобе, поддержали.

ЗАО "ТиманГеоСтрой" отзыва не представило.

От ЗАО "ПромСпецСтройПроект" поступило письменное мнение, в котором общество указывает, что не оспаривает получение денежных средств за работы по реконструкции напорного коллектора по пр. Дзержинского по расходным кассовым ордерам и платежным поручениям от ООО "Синтекс Плюс" в сумме 1 911 500 рублей.

ЗАО "ТиманГеоСтрой" и ЗАО "ПромСпецСтройПроект" надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, представителей в суд не направили, апелляционная жалоба рассмотрена в их отсутствие в соответствии со статьями 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Заслушав представителей ООО "Синтекс Плюс" Ляпунову Е.В. и Вьюхина В.В., исследовав доказательства по делу, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы.

Как следует из материалов дела, 04.07.2006 ЗАО "ТиманГеоСтрой" (подрядчик) и ООО "Синтекс Плюс" (заказчик) заключили договор подряда N 2, в соответствии с пунктом 1.1 которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство по реконструкции и сдаче в эксплуатацию канализационного коллектора на участке у дома по пр. Дзержинского, 19 в городе Архангельске.

Сроки выполнения работ в соответствии с пунктом 3.1 договора начинают течь с июня 2006 года и заканчиваются в октябре 2006 года согласно графику производства работ.

Стоимость работ в соответствии с пунктом 2.1 договора подряда от 04.07.2006 N 2 стороны определили в соответствии с утвержденным сметным расчетом в размере 10 000 395 руб. 88 коп.

В силу пункта 2.3 договора заказчик перечисляет на расчетный счет подрядчика аванс в размере 30% от сметной стоимости работ. Пунктами 2.4 и 2.5 установлено, что оплата работ производится ежемесячно за фактически выполненные объемы в течение 10 банковских дней после предъявления подрядчиком справки о выполненных работах и после поступления средств от заказчика работ. Согласно пункту 2.6 договора оплата работ производится безналичными денежными средствами на расчетный счет подрядчика, а по письменному согласованию сторон возможна другая форма расчетов в соответствии с действующим законодательством.

Во исполнение заключенного договора истец посредством привлечения субподрядной организации ЗАО НПО "ПромСпецСтройПроект" в период с августа по декабрь 2006 года выполнял работы по реконструкции коллектора.

Факт выполнения работ подтверждается актами о приемке выполненных работ формы КС-2 от 30.08.2006, от 30.09.2006, от 31.10.2006, от 30.11.2006 и от 30.12.2006, а также справками о стоимости работ и затрат формы КС-3, подписанными ответчиком без замечаний.

Общая стоимость работ, выполненных истцом, составила 2 330 549 руб. 90 коп. ООО "Синтекс Плюс" платежным поручением от 13.07.2006 N 379 перечислило ЗАО "ТиманГеоСтрой" 1 700 000 руб., из которых истец в счет оплаты работ по договору подряда от 04.07.2006 N 2 зачел 734 607 руб. 12 коп.

В связи с этим истец обратился в суд с требованием о взыскании 1 595 942 руб. 78 коп. долга за выполненные работы по договору подряда от 04.07.2006 N 2.

Ответчик с иском не согласился, ссылаясь на то, что оплатил работы в полном объеме путем перечисления денежных средств субподрядчику истца - ЗАО НПО "ПромСпецСтройПроект".

Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил.

В силу положений статей 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) заказчик обязан оплатить работы, выполненные подрядчиком надлежащим образом.

Статьей 309 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Как установлено из представленных материалов дела, а именно из письма от 01.11.2006 N 90, ЗАО "ТиманГеоСтрой" не возражает против осуществления ООО "Синтекс Плюс" расчетов за выполненные работы по реконструкции канализационного коллектора по улице Дзержинского напрямую с субподрядчиком - ЗАО НПО "ПромСпецСтройПроект".

Несмотря на представленные в доказательство оплаты платежные поручения, данные документы не подтверждают факт оплаты работ по спорному договору подряда.

В представленных платежных поручениях от 27.11.2006 N 571 и от 04.12.2006 N 586 (т. 1, л. 94 - 95), на которые ссылается ответчик, в качестве получателя денежных средств указано ЗАО НПО "ПромСпецСтройПроект", а в назначении платежа имеется ссылка - "за оказанные услуги по договору".

Однако в платежных документах не указано, что данные суммы перечисляются за ЗАО "ТиманГеоСтрой" за работы по реконструкции коллектора на улице Дзержинского по договору подряда от 04.07.2006 N 2.

Сведений о зачете перечисленных денежных сумм в счет оплаты работ, выполненных по договору подряда от 04.07.2006 N 2 ООО "Синтекс Плюс", не представило, в связи с чем отсутствуют основания для учета данных денежных средств в счет оплаты работ по договору субподряда с ЗАО "ТиманГеоСтрой".

Имеющиеся в материалах дела расходные кассовые ордера от 23.11.2006 N 2, от 08.01.2007 N 1, от 10.01.2007 N 2, от 16.01.2007 N 3, от 23.01.2007 N 5, от 26.01.2007 N 6, от 22.02.2007 N 11, от 27.02.2007 N 11 также не приняты судом первой инстанции в счет оплаты работ по договору с указанием на отсутствие в назначении платежа ссылки о проведении зачета денежных сумм в счет оплаты работ по договору субподряда.

Суд в решении указал, что денежные средства по расходным кассовым ордерам от 22.12.2006 N 7, от 26.12.2006 N 8, от 28.12.2006 N 6, от 02.02.2007 N 13, от 06.02.2007 N 16п, от 07.02.2007 N 17п, от 08.02.2007 N 18п, от 09.02.2007 N 20п, от 16.02.2007 N 11, от 02.03.2007 N 13, от 02.03.2007 N 12, от 03.03.2007 N 14, от 07.03.2007 N 17, от 13.03.2007 N 20, от 15.03.2007 N 21 (т. 1, л. 68 - 93) переданы представителю ЗАО "ПромСпецСтройПроект" Меджиняну А.А. в качестве оплаты работ по договору на объекте "канализационные коллекторы".

Однако, поскольку в них не указано, что оплачиваются работы по реконструкции коллектора на улице Дзержинского за ЗАО "ТиманГеоСтрой", то оснований для зачета данных денежных средств в счет оплаты работ по договору подряда от 04.07.2006 N 2 не имеется.

В судебном заседании первой инстанции представитель третьего лица Меджинян А.А. подтвердил, что получил от ООО "Синтекс плюс" денежные средства по расходным кассовым ордерам. Однако, поскольку между ЗАО "ПромСпецСтройПроект" и ООО "Синтекс плюс" существуют различные взаимоотношения, в том числе и по выполнению работ на коллекторах, определить точно, что полученные средства зачтены именно в счет оплаты работ по коллектору по пр. Дзержинского, 19, ЗАО "ПромСпецСтройПроект" не может.

Кроме того, в письме ЗАО НПО "ПромСпецСтройПроект", полученном истцом 15.02.2007, говорится о наличии иных взаимоотношений между ответчиком и третьим лицом, и, как указывает ЗАО "ТиманГеоСтрой", никаких мер для урегулирования данной ситуации ответчиком принято не было.

Таким образом, поскольку ответчик своевременно не воспользовался своим правом и в спорных платежных документах конкретно не указал, что денежные средства оплачиваются за работы на коллекторе по улице Дзержинского за ЗАО "ТиманГеоСтрой", у ЗАО "ПромСпецСтройПроект" при наличии других взаимоотношений с ООО "Синтекс плюс" не было оснований засчитывать эти денежные средства в счет оплаты работ по указанному коллектору.

Письменное мнение ЗАО "ПромСпецСтройПроект" о том, что денежные средства по расходным кассовым ордерам и платежным поручениям от ООО "Синтекс Плюс" в сумме 1 911 500 рублей получены им за работы по реконструкции напорного коллектора по пр. Дзержинского, противоречит представленным ранее письменным доказательствам и не может быть принято арбитражным апелляционным судом в силу пункта 2 статьи 268 АПК РФ.

Доводы апелляционной жалобы ООО "Синтекс Плюс" о том, что суд необоснованно не принял ряд расходных кассовых ордеров и платежных поручений, получили надлежащую правовую оценку суда первой инстанции. Не принимая их как доказательство оплаты, суд правомерно указал, что из содержания назначения данных платежей не следует, что наличные денежные средства передавались ЗАО НПО "ПромСпецСтройПроект" в счет оплаты работ по устранению недостатков или аварии на канализационных коллекторах, а также в порядке оплаты по договору подряда.

Арбитражный апелляционный суд считает выводы арбитражного суда первой инстанции о взыскании с ответчика в пользу истца 1 595 942 руб. 78 коп. долга правомерными и обоснованными. Расчет долга произведен судом с учетом анализа и оценки всех представленных сторонами платежных документов.

Доводы апелляционных жалоб сторон в нарушение требований статьи 65 АПК РФ не нашли подтверждения в материалах дела.

При изложенных обстоятельствах арбитражный апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции соответствуют имеющимся в деле доказательствам, нормы материального права применены судом правильно, нарушения норм процессуального права не допущено, оснований для отмены обжалуемого судебного акта нет.

В связи с отказом в удовлетворении апелляционной жалобы расходы по оплате государственной пошлины относятся на ее подателя.

Руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд


постановил:


решение Арбитражного суда Архангельской области от 25 июня 2008 года по делу N А05-12419/2007 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Синтекс Плюс" - без удовлетворения.


Председательствующий

Е.В.НОСАЧ


Судьи

О.К.ЕЛАГИНА

И.Н.МОИСЕЕВА


Ассоциация содействует в оказании услуги в продаже лесоматериалов: хвойные балансы по выгодным ценам на постоянной основе. Лесопродукция отличного качества.

Скачать:

Скачать: Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.09.2008 по делу N А05-12419/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
Скачать: Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.09.2008 по делу N А05-12419/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
Наши предложения:
  1. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2008 по делу N А66-7300/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  2. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2008 по делу N А66-5727/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  3. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2008 по делу N А66-4816/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  4. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2008 по делу N А66-2495/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  5. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2008 по делу N А52-751/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  6. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2008 по делу N А52-282/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  7. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2008 по делу N А52-1200/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  8. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2008 по делу N А44-1104/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  9. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2008 по делу N А13-3089/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  10. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2008 по делу N А13-2723/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  11. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2008 по делу N А13-1232/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  12. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2008 по делу N А05-8915/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  13. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2008 по делу N А05-6956/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  14. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2008 по делу N А05-5339/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  15. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2008 по делу N А05-5277/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  16. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2008 по делу N А05-4756/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  17. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2008 по делу N А05-4751/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  18. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2008 по делу N А05-4528/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  19. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2008 по делу N А05-3124/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  20. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2008 по делу N А05-2648/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  21. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2008 по делу N А05-2034/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  22. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2008 по делу N А66-4760/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  23. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2008 по делу N А66-1447/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  24. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2008 по делу N А52-1315/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  25. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2008 по делу N А13-2685/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  26. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2008 по делу N А13-2613/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  27. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2008 по делу N А05-8180/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  28. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2008 по делу N А05-8048/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  29. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2008 по делу N А05-7022/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  30. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2008 по делу N А05-5534/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  31. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2008 по делу N А05-5532/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  32. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2008 по делу N А05-4840/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  33. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2008 по делу N А05-4349/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  34. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2008 по делу N А05-3446/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  35. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2008 по делу N А05-10222/2006-21 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  36. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2008 по делу N А05-10222/2006-21 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  37. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.09.2008 по делу N А05-3168/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  38. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2008 по делу N А66-723/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  39. Определение Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2008 по делу N А66-3577/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  40. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2008 по делу N А66-2174/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  41. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2008 по делу N А13-498/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  42. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2008 по делу N А13-3371/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  43. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2008 по делу N А13-2929/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  44. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2008 по делу N А13-2103/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  45. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2008 по делу N А13-11290/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  46. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2008 по делу N А05-4596/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  47. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2008 по делу N А05-4062/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  48. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2008 по делу N А66-4789/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  49. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2008 по делу N А66-2448/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  50. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2008 по делу N А52-1258/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  51. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2008 по делу N А52-1178/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  52. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2008 по делу N А13-965/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  53. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2008 по делу N А13-5480/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  54. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2008 по делу N А13-461/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  55. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2008 по делу N А13-3393/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  56. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2008 по делу N А13-1994/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  57. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2008 по делу N А05-7862/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  58. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2008 по делу N А05-7501/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  59. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2008 по делу N А05-654/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  60. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2008 по делу N А05-6419/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  61. Определение Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2008 по делу N А05-4760/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  62. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2008 по делу N А66-414/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  63. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2008 по делу N А66-3140/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  64. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2008 по делу N А66-1128/2003 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  65. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2008 по делу N А44-385/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  66. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2008 по делу N А44-300/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  67. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2008 по делу N А13-3070/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  68. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2008 по делу N А13-1746/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  69. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2008 по делу N А05-698/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  70. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2008 по делу N А05-6924/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  71. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2008 по делу N А05-5455/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  72. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2008 по делу N А05-5393/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  73. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2008 по делу N А05-4693/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  74. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2008 по делу N А05-4102/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  75. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2008 по делу N А05-3863/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  76. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2008 по делу N А05-3847/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  77. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2008 по делу N А05-2914/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  78. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2008 по делу N А05-2677/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  79. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2008 по делу N А05-13773/2006-30 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  80. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2008 по делу N А66-8470/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  81. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2008 по делу N А66-3470/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  82. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2008 по делу N А52-941/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  83. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2008 по делу N А52-886/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  84. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2008 по делу N А44-3144/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  85. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2008 по делу N А44-1450/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  86. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2008 по делу N А13-6600/2005-25 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  87. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2008 по делу N А13-5727/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  88. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2008 по делу N А13-4845/2006-29 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  89. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2008 по делу N А13-3351/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  90. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2008 по делу N А13-1229/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  91. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2008 по делу N А05-5133/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  92. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2008 по делу N А05-4760/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  93. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2008 по делу N А05-4526/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  94. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2008 по делу N А05-11878/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  95. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2008 по делу N А44-1108/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  96. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.09.2008 по делу N А66-1501/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  97. Определение Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.09.2008 по делу N А05-4050/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  98. Определение Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.09.2008 по делу N А05-4048/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  99. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.09.2008 по делу N А05-2846/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  100. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.09.2008 по делу N А05-2138/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  101. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2008 по делу N А66-4986/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  102. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2008 по делу N А66-3812/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  103. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2008 по делу N А52-659/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  104. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2008 по делу N А52-1372/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  105. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2008 по делу N А13-2662/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  106. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2008 по делу N А13-2601/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  107. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2008 по делу N А05-3106/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  108. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.09.2008 по делу N А66-5947/2006 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  109. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.09.2008 по делу N А66-2668/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  110. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.09.2008 по делу N А66-1376/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  111. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.09.2008 по делу N А13-5340/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  112. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.09.2008 по делу N А13-2950/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  113. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.09.2008 по делу N А05-4629/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  114. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.09.2008 по делу N А05-3112/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  115. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.09.2008 по делу N А05-2321/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  116. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.09.2008 по делу N А05-1912/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  117. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.09.2008 по делу N А66-6767/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  118. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.09.2008 по делу N А66-10900/2006 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  119. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.09.2008 по делу N А44-942/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  120. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.09.2008 по делу N А44-1189/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  121. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.09.2008 по делу N А13-6259/2006-04 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  122. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.09.2008 по делу N А13-2409/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  123. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.09.2008 по делу N А13-11523/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  124. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.09.2008 по делу N А05-8691/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  125. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.09.2008 по делу N А05-7262/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  126. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.09.2008 по делу N А05-4704/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  127. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.09.2008 по делу N А05-2815/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  128. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.09.2008 по делу N А05-2589/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  129. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.09.2008 по делу N А66-218/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  130. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.09.2008 по делу N А66-217/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  131. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.09.2008 по делу N А66-157/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  132. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.09.2008 по делу N А66-1526/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  133. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.09.2008 по делу N А52-4704/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  134. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.09.2008 по делу N А44-2072/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  135. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.09.2008 по делу N А44-1318/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  136. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.09.2008 по делу N А13-12271/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  137. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.09.2008 по делу N А13-11494/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  138. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.09.2008 по делу N А05-687/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  139. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.09.2008 по делу N А05-6104/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  140. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.09.2008 по делу N А05-4286/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  141. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.09.2008 по делу N А05-3605/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  142. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.09.2008 по делу N А05-1626/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  143. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.09.2008 по делу N А05-1273/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  144. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2008 по делу N А66-5637/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  145. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2008 по делу N А52-307/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  146. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2008 по делу N А13-2697/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  147. Определение Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2008 по делу N А05-812/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  148. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2008 по делу N А05-5570/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  149. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2008 по делу N А05-4595/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  150. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2008 по делу N А05-2992/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  151. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2008 по делу N А05-12550/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  152. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2008 по делу N А66-3691/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  153. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2008 по делу N А66-3327/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  154. Определение Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2008 по делу N А44-1252/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  155. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2008 по делу N А13-11341/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  156. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2008 по делу N А05-6735/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  157. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2008 по делу N А05-6153/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  158. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2008 по делу N А05-5060/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  159. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2008 по делу N А05-4913/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  160. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2008 по делу N А05-4858/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  161. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2008 по делу N А05-4050/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  162. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2008 по делу N А05-4048/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  163. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2008 по делу N А05-2156/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  164. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2008 по делу N А05-2029/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  165. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2008 по делу N А05-1409/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  166. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2008 по делу N А05-1229/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  167. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2008 по делу N А66-6900/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  168. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2008 по делу N А66-5072/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  169. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2008 по делу N А66-4852/2005 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  170. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2008 по делу N А66-4613/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  171. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2008 по делу N А52-1335/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  172. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2008 по делу N А44-1323/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  173. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2008 по делу N А05-2144/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  174. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.09.2008 по делу N А44-211/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  175. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.09.2008 по делу N А05-2485/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  176. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2008 по делу N А66-8332/2006 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  177. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2008 по делу N А66-778/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  178. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2008 по делу N А66-741/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  179. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2008 по делу N А66-2305/2006 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  180. Определение Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2008 по делу N А66-2131/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  181. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2008 по делу N А52-1138/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Псковской области
  182. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2008 по делу N А13-3566/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  183. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2008 по делу N А13-2292/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  184. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2008 по делу N А05-7330/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  185. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2008 по делу N А05-2268/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  186. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.09.2008 по делу N А66-3264/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  187. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.09.2008 по делу N А44-1252/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  188. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.09.2008 по делу N А44-1110/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  189. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.09.2008 по делу N А44-1109/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  190. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.09.2008 по делу N А13-10774/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  191. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.09.2008 по делу N А05-12419/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  192. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.09.2008 по делу N А66-3577/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  193. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.09.2008 по делу N А44-842/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  194. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.09.2008 по делу N А44-2317/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  195. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.09.2008 по делу N А13-90/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  196. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.09.2008 по делу N А05-623/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  197. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.09.2008 по делу N А05-3849/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  198. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.09.2008 по делу N А05-3441/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  199. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.09.2008 по делу N А05-3165/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  200. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.09.2008 по делу N А05-2964/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  201. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.09.2008 по делу N А05-2704/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  202. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.09.2008 по делу N А05-2703/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  203. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.09.2008 по делу N А05-2702/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  204. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2008 по делу N А66-4759/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  205. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2008 по делу N А66-4237/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  206. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2008 по делу N А66-3080/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  207. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2008 по делу N А66-2324/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  208. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2008 по делу N А66-1807/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Тверской области
  209. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2008 по делу N А44-431/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Новгородской области
  210. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2008 по делу N А13-2052/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  211. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2008 по делу N А13-113/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  212. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2008 по делу N А13-10961/2007 Суд первой инстанции Арбитражный суд Вологодской области
  213. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2008 по делу N А05-569/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  214. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2008 по делу N А05-2585/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области
  215. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2008 по делу N А05-1708/2008 Суд первой инстанции Арбитражный суд Архангельской области

12-2007
01-2008
02-2008
03-2008
04-2008
05-2008
06-2008
07-2008
08-2008
09-2008
10-2008
11-2008
12-2008
01-2009
02-2009
03-2009
04-2009
05-2009
06-2009
07-2009
08-2009
09-2009
10-2009
11-2009
12-2009
01-2010
02-2010
03-2010
04-2010
05-2010
06-2010
07-2010
08-2010
09-2010
10-2010
11-2010
12-2010
01-2011
02-2011
Наши авторские проекты
Политики о Третейских судах
Законодательство
АЛППП © 2011
тел./факс: (8142) 796-288
Яндекс.Метрика